Заказчик обязан создать необходимые условия для выполнения работ

ФАС Дальневосточного округа в Постановлении № Ф03-2263/2011 от 06.06.2011 подтвердил, что в обязанности заказчика входит создание подрядчику необходимых условий для выполнения работ.

Из материалов дела следовало, что подрядчиком были предприняты меры по предупреждению заказчика об обстоятельствах, препятствующих завершить работы в установленные сроки.

В свою очередь, в отношении истца, напротив, выявлено, что частично им должным образом не обеспечена подготовка объектов строительства ответчику в том состоянии, которое обеспечивало бы беспрепятственное производство по отдельным этапам работ.

При этом должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, а поставщик (подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика, заключил ФАС.