Клерк.Ру

Подрядчик обязан информировать о невозможности исполнения договора

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении № А56-62329/2013 от 17.11.2014 пояснил, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в срок.

Суд отметил, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации препятствует исполнению договора подрядчиком.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об этих обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама